亚洲视频区_操操网_日韩成人影院在线观看_国产精品999_中文字幕亚洲欧美_久久精品影视

　　在現實社會中，我們都知道國家征用土地可以得到一定的補償，但很多時候會遇到拆遷延誤，這會延誤過程。面對這種情況，那么如何支付土地拆遷延誤工期呢?

　　一、征地拆遷拖延工期如何賠償?

　　違反合同約定拖延工期是違約的情形。建設單位可以與建設單位協商賠償。協商不成的，可以向法院起訴。
       

　　《中華人民共和國民法典》

　　第五百七十七條當事人不履行合同義務或者不符合約定的，應當繼續履行.采取補救措施或者賠償損失等違約責任。

　　第五百八十三條當事人一方不履行合同義務或者不符合約定的，對方在履行義務或者采取補救措施后有其他損失的，應當賠償損失。

　　二、延誤承包人可以索賠的費用

　　因發包人原因，如拖欠進度款.原材料未按時提供，造成工期延誤的，承包人可以要求賠償。

　　根據合同法的規定，由于發包人的原因，工程中途停工。.延期施工的，發包人應當采取措施彌補或者減少損失，賠償承包人因停工造成的損失.窩工.倒運.機械設備調動.材料和構件積壓的損失和實際成本。一般來說，承包人可以要求賠償以下費用：

　　1.人工損失。如果停工。.窩工工人工資;工人生產效率低下的損失;膳食補貼.工器具費用.各種管理費等相關人工費用損失。

　　2.材料成本損失。如工期延誤、材料價格上漲造成的差價損失等。

　　3.機械損失。因工期延誤造成的相關機械停工損失、轉運損失等相關費用。

　　4.施工現場管理費。如工期延誤產生的工資等。

　　5.物價上漲的差生差價費用。如工人工資上漲等。機械租賃成本上升，材料成本上升等。

　　我們可以了解到，違反合同約定拖延工期是違約的情況。施工單位可以與施工單位協商賠償。如果協商不成，可以向法院起訴。希望大家能理解。以上是整理內容。如果有什么不懂的，想了解更多有關方面的問題或是尋求專業的律師幫助，歡迎您咨詢北京京云律師事務所(法律咨詢熱線13811212051)。。